承揽合同范本集锦

第1篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计427个字，预计看完需要2分钟，共有234位用户收藏，24人推荐！

委托方(甲方)

承揽方(乙方)

依照《合同法》、《广告法》等有关法律规定，经双方协商，签订此合同，共同遵守。

第一条、制作承揽内容

1.1项目：

1.2项目内容：

1.3工期要求：

1.4其他要求：

第二条、制作费用

2.1费用明细：乙方按照甲方标准完成相关项目制作及安装要求，待甲方验收合格后，按项目结算相关费用。

第三条双方约定的其他事项

3.1甲、乙双方为委托方与承揽方关系，甲方无义务为乙方提供任何安全责任保险及福利。

3.2乙方在广告相关制作、安装时，必须规范操作，不得违章作业;乙方需做好相关安全措施，以确保人身安全。

3.3合同期间，乙方各种工具、设备等均由乙方自备。广告项目使用的施工机械、工器具及防护设施，乙方必须按时进行安全检查。交通工具、设备和工具的维修与保养费用，乙方自行承担;乙方及乙方雇佣的临时工、民工或劳务协作者，在各项目执行过程中发生伤亡事故的费用均由乙方负责承担，安全责任均由乙方负责。甲方不负任何连带责任。

3.4本合同一式两份，双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方：乙方：

年月日年月日

第2篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计384个字，预计看完需要1分钟，共有184位用户收藏，16人推荐！

签订日期： 年 月 日

承揽方(全称)：

定作方(全称)：

经双方协商，签订本合同，以资共同信守。

1.品名、规格、数量、价格、交提货日期：

2.质量标准、验收方法及地点：

3.原材料来源及互利方法：

4.交(收)货方法、地点及运杂费负担：

5.货款结算时间及方法：

6.包装要求及包装物回收办法、费用负担：_________

7. 违约责任 ：

8.其他：

9.不可抗力

10.本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。

11.本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权向仲裁机关提出书面 申诉 ，要求调解、仲裁处理。

12.本合同正本两份，双方各执一份

13.本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

供方：法人委托书号码 需方：法人委托书号码

营业执照 号码 营业执照号码

供 方：(盖章) 需 方：(盖章)

负责人： 负责人：

代 表： (签字) 代 表：(签字)

开户银行： 开户银行：：

帐号：： 帐号：：

电话号码： 电话号码：

住 址： 住 址：

第3篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计320个字，预计看完需要1分钟，共有176位用户收藏，11人推荐！

原告：______________公司

住所地：_____________路___号

法定代表人：_________，系该公司经理

电话：__________________

被告：_________公司

住所地：____________市______路___号

法定代表人：__________，系该公司经理。

电话：__________________

诉讼请求

1、依法解除合同，被告返还原告价款____________元

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失______元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原、被告于________年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款____________元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返还价款，并赔偿原告的经济损失。

此致

______________人民法院

具状人：________市______公司

_______年_______月_______日

第4篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计1264个字，预计看完需要4分钟，共有134位用户收藏，18人推荐！

合同编号：________________

广告主或广告代理单位（甲方）：_________________

广告发布单位（乙方）：_________________

甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》《民法典》等有关法律、法规和规章规定，签订本合同，并共同遵守。

一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_______年______月______日期间发布_________户外广告。

二、户外广告媒体形式、规格、地点等要求（填写不完的可附页）

1．媒体形式：_________________________________________；

2．数量：_____________________________________________；

3．发布地点：_________________________________________；

4．交付、亮灯时间：___________________________________；

5．规格尺寸：_________________________________________；

6．材料要求：_________________________________________；

7．质量要求：_________________________________________。

三、广告采用_________样稿（附样稿），未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿。

四、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规和规章规定的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有权拒绝发布。

五、广告费用：发布费_________元，制作费_________元，其它费用_________元，总计_________元。

六、甲方分_________期将广告费用付给乙方，付款方式如下：_________________。

七、乙方发布广告必须符合法定的质量标准或双方约定的质量标准，并负责广告的安全、养护和维修。一般损坏（故障），乙方应在_________小时内修复（修复时间最长不得超过72小时）。较重损毁（故障），双方约定：_________________________。

八、乙方负责办理户外广告各类审批手续。

九、乙方不得在广告发布前擅自将甲方提请发布的广告内容告知与发布业务无关的第三方（广告监管机关除外）。

十、因广告牌脱落、损坏等而致他人权益受到损害的，侵权责任由乙方承担。

十一、违约责任

1．甲方未按约定支付广告费用，除支付拖欠的广告费用外，并应支付违约金_________元／天。

2．乙方未按合同约定的时间、地点、内容、质量要求等发布广告，若无合法或正当理由的，应承担违约责任，支付违约金______元／天。

3．乙方遇恶劣气候或其它不可抗拒原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告发布时间应顺延，无法顺延的按延误的时间抵扣退还甲方相应的发布费。乙方若无特殊原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告发布时间应顺延，同时支付违约金_________元／天；无法顺延的，按延误的时间抵扣退还甲方相应的发布费，并应支付违约金_________元／天。

4．若遇市政建设或行政管理需要，政府有关部门依法要求撤除户外广告的，甲、乙双方应无条件执行，乙方不负违约责任，但应向甲方退还相应的发布费。

5．其它：________________________________________。

十二、合同争议的处理方式（将不选定的划除）

1．提交________________仲裁委员会仲裁。

2．向人民法院起诉。

十三、合同内容如与国家法律、法规和规章相悖，应服从法律、法规和规章的规定。

十四、本合同自工商行政管理机关核准登记户外广告之日起生效。

十五、其他约定事项：_________________________________。

甲方（盖章）：__________

负责人（签字）：________

_________年_____月____日

签订地点：______________

乙方（盖章）：__________

负责人（签字）：________

_________年_____月____日

签订地点：______________

第5篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计1892个字，预计看完需要5分钟，共有223位用户收藏，11人推荐！

活动承揽合同

甲方（委托方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（承揽方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，就甲方委托乙方承揽指定活动事宜，经友好协商，签订本合同，合同内容如下：

一、委托范围

1.指定活动信息：

活动时间：年月日时分至年月日时分。

活动主办方：甲方

活动主题：。

活动说明：。

（以下称“指定活动”或“活动”）

2.甲方委托乙方承揽指定活动。乙方负责向甲方提供活动实施细化方案的制定、活动执行、活动现场布置、道具设计及制作、安装等代理事宜。具体见附件“服务清单”。

二、费用及付款方式

1.合同总价款

合同总价款：人民币（大写）（￥元）。

2.本合同承揽费用已经包含所发生的一切费用（包工包料），乙方不得随意变动甲方指定物品及甲方要求之活动内容，否则，视乙方违约。

3.本次活动中因甲方的需要增加或更改制作产品，由甲、乙双方主要负责人书面进行确认，最终费用按书面确认单为准。

4.费用支付：

合同签订后三日内，甲方需向乙方支付%预付款人民币（大写）（￥元），该款项同时作为本合同定金；

活动按约定举行完毕后五日内，甲方将合同余款即人民币（大写）（￥元）支付给乙方。

三、基本流程

乙方承诺基本流程如下：。

四、乙方工作内容

1.策划活动流程、设计布展方案、舞台灯光设计方案、场地推荐、摄影摄像、主持人及演出人员的选择、互动游戏及道具的设计、抽奖活动安排等；

2.活动策划方案、主持人稿件、致词及其他文字稿件的撰写；

3.活动方案所涉及合作单位、媒体的邀约、沟通；

4.活动现场执行及应急处理；

5.活动效果反馈及总结、活动资料的保存与保密；

6.本委托执行活动涉及的其他需由乙方完成的工作。

五、甲方责任与权利

1.甲方有权利按本合同的约定从乙方获得活动布置项目，并对布置要求提供意见；

2.甲方有义务向乙方提供必要的资料以确保乙方能完成承揽任务；

3.甲方有权对乙方的工作内容及工作质量进行监督和指导，并对重大问题有权要求乙方进行更改；

4.甲方应如约向乙方支付承办费用；甲方如无正当理由逾期，则按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付违约金；

5.乙方为本次活动完成的设计图稿等版权即归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或提供给第三方。

六、乙方的责任与权利

1.乙方应从甲方布置要求及要达到的效果出发，提供布置预算。预算获得甲方书面同意后方可实施，并接受甲方的监督与指导；

2.乙方依照本合同从甲方处获得相应的服务费用；乙方应按照双方书面确认后的策划方案实施，未经甲方书面许可不得擅自将计划更改；

3.乙方应保证工作的质量及工作的进度， 如因乙方原因造成甲方活动不能如期举办，或达不到原定的布置条件，甲方有权解除合同，并不予支付乙方承办费。给甲方造成损失的，应当给予补偿；

4.未经甲方书面许可，不能向第三方透露甲方有关资料及信息；

5.如在项目执行期间发生紧急情况，乙方有义务及时通知甲方并积极予以协助解决；

6.乙方在进行合同行为过程中所使用的材料及所产生的废弃物的处置要符合国家环境保护方面的法规；

7.乙方为完成承办活动而采购、摆设的各种物品、搭设的各种构筑物必须稳固、安全，无潜在风险和隐患。并在本合同履行期间内承担维修、维护、管理责任，保证不会给甲方及任何第三方造成人身伤害或财产损失，否则，乙方需承担一切赔偿责任；

8.乙方应保证其为完成承揽任务而安排参与活动的搭建人员、搬运人员与工作人员、表演人员等亦不会给甲方及任何第三方造成人身伤害或财产损失，否则，乙方需承担一切赔偿责任；

七、不可抗力及违约责任：

1.因水灾，火灾，地震等或其他不可抗因素致使本合同不能履行或不能完全履行时，双方均不承担法律责任，但双方应在相互信任的基础上协商解决；

2.因国家政策或政治原因使本合同不能履行或不能完全履行时，双方均不承担法律责任，但双方有通知义务和协助义务，待不利原因消除后另签补充合同。

3.违约责任：合同生效后如一方单方面无正当理由中止合同，将依法追究赔偿责任，并依法支付守约方合同总价款的百分之作为补偿。

八、管辖法院

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他

1.本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

2.本协议经各方签署后生效。

签署时间：年 月 日

甲方（盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

乙方（盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

附件：服务清单

编号

类别

细分项

服务内容

价格（元）

备注

合计总价：人民币（大写）（￥元）

优惠总价：人民币（大写）（￥元）

甲方确认：

乙方确认：

第6篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计872个字，预计看完需要3分钟，共有215位用户收藏，22人推荐！

合同编号：____________

定作人：______________签订地点：___________

承揽人：______________签订时间：___________

第一条 承揽项目（注：空格如不够用，可以另接）

承揽项目名称及内容

计量单位

数量或工作量

报酬

单价

总价

第二条 技术标准、质量要求：_____________________

第三条 承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：__________

第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________________

第五条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

第六条 定作人（是/否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成；可以交由第三人完成的工作是：________________

第七条 定作人协助承揽人的事项与要求：____________________

第八条 工作成果交付的期限、方式及地点：______________________

第九条 工作成果验收标准、方法和期限：________________________

第十条 承揽人对工作成果质量负责的期限及条件：________________

第十一条 定作人应在______年______月______日前向承揽人（预付材料费/交付定金）（大写）______元。

第十二条 结算方式及期限：_________________

第十三条 定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人（是/否）可以留置工作成果。

第十四条 本合同解除的条件：

（一）定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

（二）_________________________________________

第十五条 定作人违约责任：_______________________

承揽人违约责任：____________________ ____________

第十六条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：（只能选择一种）

（一）提交______________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向_____________________人民法院起诉。

第十七条 其他约定事项：___________________

定作人

定作人（章）： 住所：

营业执照号码： 身份证号：

法定代表人： 委托代理人：

电话： 传真：

开户银行： 账号：

税号： 邮政编码：

承揽人

承揽人（章）： 住所：

营业执照号码： 身份证号：

法定代表人： 委托代理人：

电话： 传真：

开户银行： 账号：

税号： 邮政编码：

北京市工商行政管理局 制定

第7篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计393个字，预计看完需要1分钟，共有295位用户收藏，14人推荐！

甲方：

乙方：

签订条款如下：

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定

2.交货办法

(1)交货地点：_______________________________________________________

(2)运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。

4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。

5.附则

(1)合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

(2)在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_______天前通知撤销加工合同，否则按违约处以__________罚金赔偿对方损失。

(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。

(4)本合同正本两份，双方各执一份。

(5)货物运达站____________________________

(6)收货人________________________________

(7)合同纠纷的处理________________________

甲方代表人：(签字盖章)______

乙方代表人：(签字盖章)________

签订日期：______年____月____日

第8篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计1032个字，预计看完需要3分钟，共有285位用户收藏，30人推荐！

经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情况：

品(材料)名：

规格型号：

单位：

数量：

单价：

金额：

交货日期：

超欠幅度%：

供应办法：

二、乙方加工产品的义务

1. 质量标准：

2. 质量检验及验收办法：

3. 包装要求及费用负担：

4. 交货(运输)办法及地点：

5. 货款共计人民币(大写)：

6. 结算办法及期限：

7. 其他：

三、违约责任：

第一点：甲方的违约责任

(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应负责赔偿乙方损失。

(2)中途退货的，偿付乙方以退货部分货款总值 %的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之 的违约金。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

(5)未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

(7)错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。

(8)其他。

第二点：乙方承担的违约责任

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价;甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换，并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的数量交货，少交而甲方仍然需要的，应照数补交;不需要的，可以退货，并承担损失;不能交货的，应偿付甲方以不能交货的货款总值 %的违约金。

(3)包装不符合合同规定的，必须返修或重新包装，并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿。

(4)未按合同规定时间交货的，每延期一天，应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品，在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

(7)未按甲方对技术资料及图纸的保密要求履行保密义务而给甲方造成损失的，应负责赔偿。

(8)其他：

本合同一式 份。有效期自请填写有效起始时间 到请填写有效终止时间 止。

甲方：请填写定作方 乙方：请填写承揽方

法定代表人： 法定代表人：

电话：填写定作方办公电话 电话：填写承揽方办公电话

地址：填写定作方住所 地址：填写承揽方住所

开户银行：填写定作方开户银行 开户银行：填写承揽方开户银行

账号：填写定作方账号 账号：填写承揽方账号

第9篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计330个字，预计看完需要1分钟，共有131位用户收藏，21人推荐！

委托方：_____纺织器材厂（甲方）

承揽方：_____电镀厂（乙方）

1.加工的项目、产品名称、规格____数量____价格、交货期：

2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的'加工件允许损坏千分之___，但损坏件必须归还甲方。

3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。

4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

5.质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。

6.结算方式：通过银行托收。

7.违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之___交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

甲方：______纺织器材厂

乙方：____电镀厂

____年__月__日

第10篇 承揽合同范本集锦

阅读小贴士：本篇共计563个字，预计看完需要2分钟，共有127位用户收藏，15人推荐！

发包方:________（以下简称甲方）

承揽方:________（以下简称乙方），住 ，身份证号

乙方承揽甲方________工程,按照本合同及厂家提供的安装图纸和要求安装、调试，为了明确双方权利义务，经双方平等自愿协商，根据《中华人民共和国合同法》有关承揽合同之相关规定，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工作内容：

1、空调、热水器等设备安装；

2、避雷接地；

3、五金配件安装于配合调试；

二、安装人工费及结算：

安装人工单价为：空调：元/台，热水器：元/台，本价格为包干价。

结算方式为月结。

三、质量要求

1、乙方须严格按照本合同及厂家提供的安装图纸和要求安装、调试，做到保质保量，并接受甲方的监督。安装质量不符合规定的，乙方须无条件修理或者返工并承担全部费用。

2、乙方不得将承揽项目交由第三人完成，特殊情况须经甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

四、其它要求

1、乙方须对安装过程中的安全及对第三人造成的侵害负全责；

2、甲方为乙方购买意外伤害险；

3、乙方凌空作业须系上安全带，

4、乙方施工过程中，不得损坏甲方的安装工具，如有损坏乙方必须无偿进行修复。

5、未尽事宜双方协商解决。

6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章或签字时生效。

甲 方：___________________

乙 方：___________________

联系电话：__________________

联系电话：__________________

签约时间：20xx年xx月

签约时间：20xx年xx月